Холмским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жительницы с.Костромское Холмского района к ООО «ДВ-ДОМ» о защите прав потребителей.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком в июне 2023г.  заключен договор подряда на строительство каркасного дома. Работы должны были быть выполнены не позднее 12 месяцев с момента вынесения заказчиком предоплаты по договору. В июле 2023г. заказчиком внесена полная оплата. На 18 июля 2024г., срок выполнения работ по договору, ряд работ ответчиком не выполнены. Претензия истца с просьбой устранить нарушения в срок до 01.12.2024г., ответчиком оставлена без ответа.

Согласно Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждено, что обязательства по перечислению денежных средств истцом исполнены в полном объеме, однако ответчиком обязательства по заключенному договору не исполнены. Каких-либо доказательств того, что неисполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, суду не представлено.

Решением Холмского городского суда исковые требования удовлетворены, договор подряда расторгнут. С ответчика в пользу истца взыскано: -100000 рублей  двойная сумма задатка, - 780 000 рублей в качестве неустойки, - 50000 рублей в качестве компенсации морального вреда, - 415000 рублей - штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, - 100000 рублей судебные издержки на представителя в сумме.

Пресс-служба суда